Трехсторонний договор с дистрибьютором на оказание услуг: образец 2024 года
Бланк документа «Трехсторонний договор поставки» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Трехсторонний договор поставки
г. [место заключения договора] [дата заключения договора]
[Полное наименование организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф. И.
О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], [наименование организации], именуемое в дальнейшем «Грузополучатель», в лице [должность, Ф. И.
О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [должность, Ф. И.
О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Грузополучателя [вписать нужное] (далее по тексту — Товар) на склад Грузополучателя, Грузополучатель — принять Товар, а Покупатель — оплатить поставленный Товар в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных настоящим договором.
1.2. По настоящему договору получателем Товара является Грузополучатель.
1.3. Ассортимент, количество и стоимость Товара определяется Грузополучателем в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Поставщик обязуется поставить указанный товар с относящейся к нему документацией.
2. Цена, количество и качество поставляемого Товара
2.1. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма договора определяются Поставщиком и Грузополучателем и отражаются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается.
2.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.
2.4. Проверка качества и количества Товара производится Грузополучателем при получении Товара на складе Грузополучателя.
2.5. Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение [вписать нужное] со дня поставки Товара на склад Грузополучателя. Расчеты за поставленный по настоящему договору Товар производятся между Покупателем и Поставщиком в размере их фактической стоимости.
2.6. Оплата Товара производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.
2.7. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Стороны о новых реквизитах расчетного счета в течение [вписать нужное]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Поставщик.
2.8. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. Порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на склад Грузополучателя, расположенный по адресу: [вписать нужное].
3.2. Доставка Товара производится [указать вид транспорта, условия транспортировки].
3.3. По настоящему договору поставка Товара выполняется в сроки, указанные в календарном плане, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4. В случае досрочной поставки Товара Поставщиком Грузополучатель обязуется произвести приемку в установленном порядке, а Покупатель — произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
3.5. При отгрузке Товара Поставщиком Товар должен быть осмотрен Грузополучателем или уполномоченным представителем Грузополучателя в месте их отгрузки: должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара.
3.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Грузополучатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате Товара (части Товара) Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товара.
3.7. Все расходы, связанные при приеме Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям настоящего договора или несвоевременного поставленного Товара, несет Поставщик.
3.8. При возникновении между Сторонами настоящего договора спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.
3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Грузополучателем, а также если в результате приемки Грузополучателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в [вписать нужное].
3.10. Датой исполнения настоящего договора считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи последнего этапа согласно календарному плану, поставки Товара.
4. Обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар Грузополучателю путем отгрузки своим транспортом.
4.1.2. Передать Грузополучателю Товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим договором количестве и ассортименте, в надлежащей упаковке и на условиях настоящего договора.
4.1.3. Обеспечить участие своего представителя в передаче Товара.
4.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Грузополучателю необходимую документацию.
4.1.5. Передать Грузополучателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
4.1.6. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение [указать срок] с даты составления акта и передачи его Поставщику.
4.1.7. При наступлении гарантийных случаев устранить недостатки в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.8. Извещать Грузополучателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение [указать срок] с момента их возникновения.
4.1.9. Не позднее [указать срок] с даты подписания Акта приема-передачи Товара, направить в адрес Покупателя расчетный счет.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.
4.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Грузополучатель обязан:
4.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного товара.
4.3.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту.
4.3.3. Составить и подписать Акт приема-передачи Товара. При выявленных несоответствиях или недостатках не позднее [указать срок] с даты выявления письменно уведомить Поставщика.
4.4. Грузополучатель вправе:
4.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и сопроводительными документами в установленный срок.
4.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным договором, привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с [вписать нужное].
4.4.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4.4. Полностью или частично отказаться от Товара, поставка которого предусмотрена настоящим договором, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.
4.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего договора документацию и информацию.
4.5. Покупатель обязан:
4.5.1. Оплатить полученный Покупателем товар под уступку денежного требования к Покупателю.
5. Переход рисков, связанных с Товаром
5.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения Товара до момента его поставки Грузополучателю.
5.2. Грузополучатель несет все риски, потери или повреждения Товара с момента его получения.
6. Ответственность по договору
6.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик выплачивает Грузополучателю штраф в размере [вписать нужное] за каждый день просрочки.
6.2. За необоснованный отказ принять поставленный Товар Грузополучатель выплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % стоимости поставленного Товара.
6.3. За несвоевременное полное или частичное перечисление причитающейся к платежу суммы в оплату полученного в соответствии с настоящим договором Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. Порядок изменения и расторжения настоящего договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случаях оформления в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
Сторона направляет проект изменений в настоящий договор в виде дополнительного соглашения к договору, другая Сторона обязана рассмотреть представленный проект изменений и в течение [значение] дней с момента получения направляет подписанный экземпляр дополнительного соглашения либо мотивированный отказ от внесения представленных изменений.
7.2. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может быть расторгнут досрочно:
— по письменному соглашению сторон;
— в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;
— в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
7.3. В случае, если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения настоящего договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности, установленных п. 8.1. настоящего договора.
8. Особые условия. Форс-мажор
8.1. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, прекращении договора, подлежат мирному урегулированию Сторонами. При недостижении согласия любая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд.
8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, существенное изменение законодательства) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.4. Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение [значение] дней со дня прекращения обстоятельств бедствий известить другую Сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушения и их влиянии на исполнение настоящего договора в письменной форме.
8.5. Если другая Сторона заявит претензию по этому поводу, то Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности по свидетельству, выданному Торговой палатой.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трех аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
9.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
к содержанию ↑Составляем трехсторонний контракт: инструкция и образец
Трехсторонний договор — это соглашение, которое заключается с целью соединения обязательств между тремя лицами. Рассмотрим особенности трехстороннего контракта, а также расскажем, как правильно его заключить в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Что такое контракт на три стороны
Трехсторонний договор, образец которого мы предоставим в статье, пригодится в том случае, когда для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги необходимо соединить обязательствами более двух лиц. Помимо поставщика и заказчика, трехсторонний договор на выполнение работ включает еще и третье лицо, напрямую влияющее на благополучную реализацию прав и обязанностей участников.
Этим трехсторонние договоры и отличаются от привычных двухсторонних.
Возможность заключения таких соглашений установлена ГК РФ. Случаи, когда это возможно, подразделяются на два типа:
- в которых одну сторону представляет две организации, а другую — одна;
- в которых полноправно участвуют три стороны, каждая из которых имеет равные права и обязанности.
В первом случае причиной подписания контракта может быть единое право владения у двух хозяйствующих субъектов, например недвижимость с двумя владельцами или объекты интеллектуальной собственности. Так как такое имущество является совместным, то и в любой сделке, касающейся данного имущества, должны принимать участие все владельцы.
Ярким примером будет трехсторонний договор аренды с 2 арендодателями с одной стороны и арендатором — с другой.
Во втором случае речь идет о контрактах с участием посредников (например в сфере услуг) и гарантов. Каждый участник имеет свои индивидуальные права и обязанности. Такими соглашениями будут юридические обязательства по добровольному страхованию, поручительству.
Существует также трехсторонний договор подряда, который заключается в том случае, если на объекте строительства необходимо выполнить ряд узкопрофильных работ, и для этого привлекаются два специализированных подрядчика. Также документ на выполнение строительно-монтажных работ можно оформить как трехстороннее соглашение между заказчиком, подрядчиком и поставщиком материалов.
Еще одна разновидность — это трехсторонний договор поставки, в котором оговаривается соглашение на поставку с заказчиком, поставщиком и перевозчиком в качестве участников.
к содержанию ↑Инструкция по составлению трехстороннего контракта для закупок
Тройственный договор — это соглашение, в котором устанавливают права и обязанности одновременно трех участников сделки и распределяют выгоды и прибыль.
Что такое трехсторонний контракт
Трехсторонний контракт предполагает участие одновременно трех хозяйствующих субъектов, каждый из которых выполняет определенную часть договоренности и получает определенную выгоду. Такие соглашения могут быть организованы как равноправные — все три участника имеют равный объем прав и обязанностей и несут в соглашении самостоятельную функцию.
Роли не дублируются, полномочия не делятся между сторонами.
Возможна и другая схема организации взаимоотношений в трехстороннем документе, когда две организации выступают на одной стороне, а третья — на другой. Пример трехстороннего — арендный контракт, где участвуют два арендатора и один арендодатель.
Трехсторонними могут быть как соглашения, связанные с поставкой товаров, так и выполнением работ или оказанием услуг. Пример трехстороннего договора на оказание услуг — соглашение на охранные услуги, где один исполнитель оказывает услуги по непосредственной физической охране объекта заказчика, а второй — по установке охранных электронных систем.
к содержанию ↑Особенности по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Все это позволяет сделать вывод, что трехсторонний контракт по 44-ФЗ заключить нельзя.
Закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляют госкорпорации и бюджетные учреждения, имеющие внебюджетные источники доходов. 223-ФЗ дает гораздо большую свободу заказчикам, устанавливая только базовые, наиболее принципиальные правила закупочной деятельности.
Подробные правила, как проводятся тендеры в конкретной организации, прописываются в положении о закупке. Его нужно разработать и утвердить каждой организации, работающей по 223-ФЗ.
Трехстороннее соглашение по этому закону допустимо, если такая возможность предусмотрена положением о закупке конкретной организации.
к содержанию ↑Как подготовить трехсторонний договор
Это более сложный процесс, потому что требуется учесть интересы, возможности и выгоды всех участников. Трехсторонний договор, как и двухсторонний, состоит из стандартных частей:
- преамбула, где указываются наименования участников и лица, которые от их имени будут подписывать документ;
- предмет — суть трехстороннего договора, что конкретно должны сделать стороны;
- оплата — сумма вознаграждения, порядок перечисления, сроки оплаты;
- обязанности сторон: здесь необходимо предельно четко прописать, какая сторона и что должна делать, учитывая, что участников больше обычного. Желательно прописать четкую последовательность действий сторон пошагово — это минимизирует путаницу и позволит более эффективно решать конфликтные ситуации, если они возникнут;
- права сторон;
- ответственность за неисполнение, неполное или ненадлежащее исполнение обязательств; — условия, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств;
- конфиденциальность условий;
- порядок разрешения споров: нужно предусмотреть способ отправки и срок рассмотрения претензий, установить удобную сторонам подсудность;
- порядок изменения и расторжения трехстороннего договора;
- заключительные условия, например: количество экземпляров, в которых был изготовлен трехсторонний договор, его язык или контактные лица каждого из участников;
- реквизиты и подписи участников.
Соглашение подписывается как минимум в трех экземплярах — для каждой из сторон.
к содержанию ↑Разъяснения по теме
Заключение трехсторонних контрактов Законом о контрактной системе не предусмотрено
Письмо Минэкономразвития № Д28и-861 от 08.04.2016
Об авторе этой статьи
Полина Гольцова Юрист Моя первоначальная специальность — юрист, юрисконсульт. Первые два года практической деятельности работала в общем юридическом отделе организации, где занималась всесторонним правовым сопровождением деятельности работодателя.
Однако с 2013 года основным направлением моей практической деятельности стали госзакупки. Я работала в контрактных службах нескольких крупных бюджетных учреждений федерального и регионального уровня и коммерческой организации, деятельность которой связана с госзакупками.
Занималась юридическим сопровождением госзакупок, договорной и претензионной работой, представляла интересы работодателей в арбитражных судах и УФАС.
к содержанию ↑Дистрибьютерский договор
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Дистрибьютор», в лице ______________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Организация передает, а Дистрибьютор принимает на себя исключительное право по представлению и реализации, в том числе и продаже Товаров на оговоренной в п. 1.2 настоящего договора Территории.
1.2. Под «Товарами» в настоящем договоре понимаются, производимые Организацией:
1.3. Под «Территорией» в настоящем договоре понимается вся Российская Федерация, _____________________.
1.4. Если у Организации возникает потребность в реализации на Территории иных товаров, производимых Организацией, она обязуется проинформировать об этом Дистрибьютора с целью возможного включения этих товаров в перечень Товаров, определенных в п. 1.2. настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Дистрибьютор продает на Территории от своего имени и за свой счет Товары, приобретенные у Организации.
2.2. Дистрибьютор обязуется приложить все усилия для продвижения и продажи Товаров на Территории.
2.3. Дистрибьютор обязуется не рекламировать Товары, не открывать филиалы или сбытовые базы для размещения Товаров за пределами Территории.
2.4. Дистрибьютор самостоятельно и по своему усмотрению создает и поддерживает соответствующую сеть для реализации Товаров на Территории.
2.5. Дистрибьютор самостоятельно и по своему усмотрению проводит рекламные кампании по продвижению Товаров на Территории.
2.6. Дистрибьютор использует товарные знаки, фирменные наименования и иные обозначения Организации для подтверждения подлинности и в целях рекламы Товаров, только в интересах Сторон и только в течение срока действия настоящего договора.
Данное положение не лишает Дистрибьютора права продавать оставшуюся у него на момент прекращения настоящего договора продукцию, изготовленную Организацией с товарными знаками Организации.
2.7. Дистрибьютор самостоятельно устанавливает цену на Товары при их реализации третьим лицам.
2.8. Организация производит все, указанные в п.
1.2. настоящего договора, Товары в соответствии с заключаемыми между Сторонами договорами.
Организация не может без уважительных причин отказаться от заказов на производство и поставку Товаров, полученных от Дистрибьютора. Повторный отказ от заказов, при наличии оснований полагать, что он вызван намерением помешать деятельности Дистрибьютора, рассматривается как основание для расторжения договора.
2.9. Оплата за Товар производится Дистрибьютором в соответствии с условиями оплаты, согласованными Сторонами в договорах на производство и поставку Товаров.
2.10. Право собственности на Товары переходит от Организации к Дистрибьютору в момент передачи Товара по акту приема-передачи.
2.11. Дистрибьютор сохраняет за собой право назначить субдистрибьюторов или агентов для реализации/продажи Товаров на Территории. При этом Дистрибьютор отвечает за действия субдистрибьюторов или агентов как за свои собственные действия.
2.12. Дистрибьютор обязан информировать Организацию о любом нарушении третьими лицами права использования товарных знаков, фирменных наименований или обозначений Организации на Территории или других прав, которые он считает существенными.
2.13. Организация обязана предоставлять Дистрибьютору:
– всю документацию, включая техническую, относящуюся к Товарам (проспекты, брошюры и т.п.), которую Дистрибьютор обоснованно требует для выполнения обязательств по настоящему договору. (По окончании действия настоящего договора Дистрибьютор не обязан возвращать Организации полученную им документацию);
– сведения о любых, имеющих отношение к настоящему договору, контактах с третьими лицами – предполагаемыми покупателями на Территории;
– всю иную информацию, которую Дистрибьютор обоснованно требует для выполнения обязательств по настоящему договору, в том числе любую информацию (без ограничений), касающуюся возможностей продвижения Дистрибьютором Товаров на Территории.
2.14. Порядок и условия гарантийного и после гарантийного обслуживания Товаров определяется в договорах на производство Товаров.
2.15. В течение срока действия настоящего договора Организация не имеет права передавать права, предоставленные Дистрибьютору по настоящему договору, третьим лицам. Организация также не вправе самостоятельно продавать или иным образом реализовать третьим лицам Товары на Территории действия договора (п. 1.3.).
2.16. В случае заключения Организацией договоров с третьими лицами на реализацию товаров за пределами Территории, Организация обязана предпринять все возможные действия в целях исключения возможности дальнейшей реализации контрагентами Товаров на Территории и нарушения интересов Дистрибьютора.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор заключен на ___________________ и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий договор автоматически возобновляется на новый срок, если он не прекращен ни одной из Сторон путем направления письменного уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за тридцать календарных дней до его истечения.
3.3. Каждая из Сторон может досрочно расторгнуть данный договор в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ в случае нарушения другой стороной обязательств, вытекающих из договора.
3.4. По окончании срока действия договора, по обоюдному согласию Сторон Организация покупает у Дистрибьютора все запасы Товаров по цене, которая была за них уплачена Дистрибьютором, при условии, что они в упаковке Организации. Товары, не купленные Организацией, реализуются Дистрибьютором по собственному усмотрению.
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим договором будут по возможности разрешаться путем проведения переговоров между Сторонами.
4.2. В случае если Стороны не смогут придти к соглашению путем проведения переговоров, возникшие споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
5. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОГОВОРА
5.1. Стороны подтверждают и гарантируют друг другу, что надлежащее исполнение ими настоящего договора как в целом, так и каждого его условия в отдельности, равно как и соблюдение условий других документов, имеющих отношение к настоящему договору, полностью соответствует действующему законодательству РФ и находится в строгом соответствии с официально разрешенной деятельностью Сторон, и что настоящий договор, таким образом, не содержит в себе ни одного обязательства, которое могло бы быть признано невыполнимым или не имеющим юридической силы.
5.2. В случае, если любое из условий настоящего договора окажется недействительным, нелегальным или неисполнимым, то это не может повлиять на исполнение договора в той части, которая признается исполнимой, законной и действительной, как если бы такое условие никогда не было частью настоящего договора.
5.3. Настоящий договор окончательно и полностью закрепляет соглашение Сторон в отношении условий совершаемой сделки. После заключения настоящего договора все предыдущие переговоры, переписка, устные и письменные соглашения Сторон, относящиеся к предмету настоящего договора, теряют свою силу.
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность по любым вопросам, связанным с заключением договора и исполнением обязательств по настоящему договору.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, вступают в силу лишь в случае, если они составлены в форме дополнительного соглашения к настоящему договору и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Следующая
