Договор по ремонту меховых изделий: образец 2024 года
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 22,0 кб
В качестве предмета изделий рассмотрим пластиковые окна. В последнее время установка пластиковых окон пользуется достаточно большой популярностью.
Изделия и, в частности, окна из этого материала, обладают широким спектром преимуществ. Перед тем как подписывать договор подряда на производство и установку пластиковых окон, следует изучить все детали его соглашения.
Таким образом, вы практически можете быть уверены в том, что вся работа будет выполнена качественно и в указанный срок.
Обязательные пункты договора:
- предмет – производство и установка пластиковых окон;
- стороны. Одна сторона – это заказчик, а вторая, соответственно, исполнитель;
- права заказчика и исполнителя;
- обязанности заказчика и второй стороны договора.
Кроме того, следует упомянуть о таких пунктах, как форс-мажорные обстоятельства. Отдельным пунктом прописывается алгоритм действий, в случае их наступления.
Ответственность сторон
Каждая из сторон несет материальную ответственность за нарушение условий договора. К примеру, это может быть уплата штрафа, который составит какой-то процент от суммы договора. Или же это могут быть недостатки в деятельности одной из сторон. За них также предусмотрена ответственность.
Конечные положения
Внизу соглашения указываются банковские реквизиты, адреса физических или юридических лиц. Далее подрядчик и заказчик должны поставить свои подписи.
Бланк договора подряда по монтажу изделий
Договор подряда по монтажу изделий №
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы.
Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.
1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .
1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.
2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.
2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.
2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.
2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).
2.2.2. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ.
Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.
2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.
2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.
Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.
2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.
2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.
2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).
2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).
3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.
3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.
3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.
4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.
4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.
4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.
4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.
4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.
5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).
5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.
5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.
7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
- если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
- если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.
7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
- Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
- Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
- Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
- Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
- Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.
7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.
к содержанию ↑Договор поставки меховых изделий
Бланк документа «Договор поставки меховых изделий» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор поставки меховых изделий
г. [указать место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование организации, осуществляющей оптовую торговлю меховыми изделиями с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И.
О. руководителя организации], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и [полное наименование предприятия, осуществляющего розничную торговлю с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф.
И. О.
руководителя предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать меховые изделия, именуемые в дальнейшем «Изделия» на условиях поставки франко-склад Заказчика.
1.2. Реализация сторонами положений договора осуществляется путем периодического представления Заказчиком в адрес Поставщика заявки. Принятой считается заявка, которая подписана уполномоченными представителями сторон.
1.3. Поставщик подтверждает Заказчику в письменной форме принятие Заявки в течение [значение] календарных дней с момента ее получения.
1.4. Поставка Изделий осуществляется партиями на основании заявок Заказчика и при наличии соответствующих Изделий на складе Поставщика.
1.5. Заявка Заказчика должна содержать наименование (ассортимент), количество Изделий, дату, к которой необходимо поставить Изделия, адрес, по которому они должны быть поставлены. Заявка может быть сделана письменно, в том числе по факсу или электронной почте. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом Заказчика.
2. Условия поставки Изделий
2.1. Доставка Изделий Заказчику осуществляется специальным транспортом Поставщика его силами и за его счет.
2.2. Датой поставки является дата штемпеля Заказчика на товарно-транспортной накладной.
2.3. Право собственности и риск случайной гибели или утраты или случайного повреждения Изделий переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи Изделий Поставщиком Заказчику по адресу доставки.
3. Сроки и порядок доставки
3.1. Изделия поставляются в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет право досрочной поставки Изделий по согласованию с Заказчиком.
3.2. Поставка осуществляется за счет Поставщика путем доставки Изделий Заказчику по указанному им в Заявке адресу.
3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам.
3.4. Поставщик, допустивший недопоставку Изделий, обязан восполнить недопоставленное количество в течение [значение] дней с момента получения претензии Заказчика.
3.5. Изделия передаются по накладной, в которой указывается наименование Изделий, ассортимент, количество мест и товарных единиц, а также стоимость Изделий.
3.6. В случае отказа от приемки Изделий Заказчик обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.
3.7. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Изделий в соответствии с п. 3.6 настоящего договора, факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Заказчик оплачивает поставленные Поставщиком Изделия по ценам, указанным в приложении N 1 к настоящему договору.
4.2. Расчеты за поставленные Изделия производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по банковским реквизитам, указанным в пункте 13.1 настоящего договора, не позднее трех банковских дней с момента получения им Изделий.
5. Порядок приемки Изделий
5.1. Изделия принимаются Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6 с изменениями и дополнениями, и «Инструкцией о порядке приемки товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7 с дополнениями и изменениями.
5.2. Качество Изделий должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов [вписать нужное].
5.3. Приемка поставляемых Изделий осуществляется на складе Заказчика в присутствии представителей обеих заинтересованных Сторон. При приемке соблюдаются следующие требования:
[указать конкретные требования для приемки меховых изделий].
5.4. Все претензии по качеству рассматриваются и принимаются Поставщиком от Заказчика не позднее [значение] месяцев со дня подписания приемо-сдаточного акта представителями обеих Сторон.
6. Имущественная ответственность Сторон
6.1. За необоснованный отказ от приемки Изделий, доставленных по заявке Заказчика, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости непринятых Изделий.
6.2. За нарушение сроков оплаты полученных Изделий Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от суммы не оплаченных в срок Изделий за каждый день просрочки платежа, однако размер пени не может превышать [значение] % ([вписать нужное]) от суммы не оплаченных в срок Изделий.
6.3. Поставщик вправе приостановить прием заявок от Заказчика, если Заказчик не оплачивает полученные Изделия в течение [значение] месяцев, а также приостановить исполнение своих обязательств по ранее полученным заявкам до полного погашения Заказчиком своей задолженности.
6.4. При нарушении сроков поставки по вине Поставщика последний должен уплатить Заказчику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости не поставленных в срок Изделий за каждый день просрочки, но не более [значение] % ([вписать нужное]).
6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Изделий, если просрочка в поставке по вине Поставщика составила [значение] календарных дней.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Каждая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему договору, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения своих обязательств.
При прекращении действий указанных обстоятельств Сторона должна известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год]. Договор продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не сделает письменное заявление о прекращении действия договора за [значение] календарных дней до истечения срока его действия.
8.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен только по соглашению Сторон в письменной форме и подписан уполномоченными лицами обеих Сторон.
8.3. Настоящий договор может быть прекращен по обоюдному согласию Сторон, а также в случае, если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия действуют более [значение] календарных дней.
8.4. По окончании срока действия настоящего договора Стороны обязуются в [значение]-тидневный срок произвести полный взаимный расчет.
9. Применимое право и разрешение споров
9.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. Если в процессе переговоров Стороны не достигнут решения своих споров и/или разногласий, то споры и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будет действовать законодательство Российской Федерации.
10.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
Режим конфиденциальности распространяется на текст договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или при ее предоставлении другой Стороне.
10.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим договором конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации общедоступными.
10.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне понесенные ею прямые убытки в связи с этим нарушением.
10.4. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
11.1. Любые уведомления по настоящему договору должны быть направлены в письменной форме способом, позволяющим фиксировать их отправление.
Рекламации, предложения о внесении изменений в договор и письма, касающиеся исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, должны направляться заказной почтой. Допускается направление указанных документов по факсу.
11.2. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы (кроме финансовых и рекламационных актов), которыми Стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
— полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны настоящего соглашения, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с номером телефона;
— переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.
Финансовые документы и рекламационные акты имеют юридическую силу только в виде оригиналов.
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой Стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12.3. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
к содержанию ↑Образец договора ООО с ИП на оказание услуг 2024 года
Чтобы заключить договор между ИП и ООО не нужен юрист или нотариус. По закону сделки между ними оформляют письменно.
Но сегодня это не проблема — поможет образец договора между ООО и ИП. С его помощью заключить сделку можно и в офисе, и «на коленке» в автомобиле.
Нужно сделать три шага: вписать свои данные, распечатать бланк и поставить подписи. Расходы — 0 рублей.
ВНИМАНИЕ! Не используйте договор услуг между ИП и ООО для прикрытия трудовых отношений. ИФНС вскроет действительный экономический смысл сделки и оштрафует организацию на крупную сумму. Не допускайте таких ошибок! Своевременно консультируйтесь с юристами Dokia, у них есть решение для вашей ситуации.
Профессиональные юристы готовы проконсультировать вас, а также подготовить любые документы для бизнеса.
к содержанию ↑Какая форма у договора между ИП и ООО
Простая письменная форма. Всегда оформляйте договор на оказание услуг ИП с ООО письменно. Это обязательно для любых сделок, где одна из сторон — юр. лицо (пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК). Такие же требования действуют в для индивидуального предпринимателя как субъекта предпринимательской деятельности.
Предприятие может оформить такой договор устно, но могут быть последствия. Если ИП нарушит условия или просрочит сроки, фирма не привлечет его к ответственности. Вы не сможете доказать в суде факт заключения договора ООО с ИП на оказание услуг — на свидетелей ссылаться нельзя (п. 1 ст. 162 ГК).
Нотариальная форма. По желанию заключите договор услуг ИП и ООО у нотариуса (пп. 2 п. 2 ст. 163 ГК). Нотариальная форма гарантирует законность и действительность договора. Для договора на услуги это не обязательно. Но потребуется для других форм сделок. Например, купли-продажи недвижимости или залога.
к содержанию ↑Что писать в договоре между ИП и ООО: содержание
В законе нет специальной формы или требований к содержанию письменных сделок. Но грамотные предприниматели всегда соблюдают структуру договора ООО с ИП.
Это удобно — структурированный документ проще читать, в нем легче найти нужный раздел, пункт и цифры. Все образцы договоров между ООО и ИП на нашем сайте имеют четкую структуру: реквизиты, предмет, цены, сроки, условия и прочие.
Предмет. Это единственное существенное условие договора (абз.
2 п. 1 ст.
432 ГК). Предмет — это суть оказываемой услуги.
То обязательство, которое берет на себя ИП. Предоставить консультацию, оформить документы, организовать и провести тренинг — все это предмет сделки.
Опишите в этом разделе результат, который хотите получить. Тут же — обязательство оплатить оказанные услуги, иные права и обязанности сторон.
При необходимости — выносите права и обязанности сторон в отдельный раздел. Обычно это предусмотрено шаблонами договоров.
Стоимость и порядок оплаты. Вписывайте в этот раздел цену оказания услуг по договору между ООО и ИП и иные условия:
Сроки и условия оказания услуги. В этом разделе пропишите начальные и конечные сроки на оказание услуг по договору ИП с ООО. Если необходимо — сроки представления промежуточных результатов, документов со стороны заказчика или исполнителя, сроки получения дополнительных сведений, материалов и разъяснений по выполняемым услугам.
Порядок приемки результатов. Обычно факт принятия заказчиком исполнения услуги подтверждается актом. Опишите в отдельном разделе порядок составления, подписания и обмена такими актами. До его оформления услуга по договору между ИП и ООО не считается оказанной.
Ответственность сторон. Что будет, если одна из сторон нарушит договор? ООО с ИП нужно договориться, какую ответственность понесет виновная сторона. Стандартный вариант — назначение штрафов, пеней и неустоек.
Изменение и расторжение договора. Разрешение споров. Заключительные положения. Это стандартные разделы любого договора. Просто ознакомьтесь с их содержанием, ничего не меняйте и не дописывайте.
Какие особенности нужно учитывать
Всегда чувствуйте разницу между услугами и работами. Законодательство определяет их как разные виды деятельности. А поэтому применяет к ним разные требования и нормы регулирования. Это точно отразиться на оформлении.
Услуга. Этот вид деятельности ИП не имеет осязаемых результатов.
Они полностью поглощаются заказчиком в процессе оказания услуги (п. 5 ст.
38 НК). Например, юридическое сопровождение, офисный клининг или доставка — материальных результатов нет.
А еще от исполнения договора оказания услуг между ООО и ИП можно отказаться — достаточно возместить второй стороне убытки (ст. 782 ГК).
Работа. Всегда имеет вещественный результат.
Его используют для удовлетворения потребностей предприятия (п. 4 ст.
38 НК). Например, строительство, выполнение ремонтов, производство специального ПО.
Осязаемый результат обязательно указывают в договоре в качестве предмета. Для этого нужен договор подряда.
ООО и ИП оформляют его в том же порядке, что и на услуги. Но руководствуются иными нормами — Главой 37 ГК.
Материальный результат работ можно оприходовать и поставить на баланс как актив ООО с первоначальной стоимостью. У услуг материальный результат отсутствует — они отражаются в бухучете только как издержки.
Есть и другие особенности, о них — ниже.
Указывайте в договоре статус исполнителя — ИП
ИП имеет одну особенность: он одновременно субъект предпринимательства и физическое лицо. От того, как он обозначен в договоре, зависят обязанности заказчика.
Исполнитель — физлицо. Если предприятие выплачивает обычному гражданину вознаграждение по договору, оно — его налоговый агент (ст. 226 НК). Тогда предприятие должно удерживать из суммы вознаграждения НДФЛ и переводить его в бюджет. А еще — за свой собственный счет исчислять и уплачивать страховые взносы (ст. 419 НК).
Исполнитель — ИП. По договору на оказание услуг с ИП, ООО не будет налоговым агентом. Предприниматель самостоятельно рассчитывает налоги и за свой счет платит страховые взносы.
Учитывайте специфику отдельных услуг
В ГК есть Глава 39 — она в общих чертах регулирует оказание услуг между ООО и ИП. Но образец договора должен учитывать и специальные положения, относящиеся к отдельным видам услуг. Например, услуги перевозки регулируются Главой 40 ГК, а транспортной экспедиции — Главой 41 ГК.
Отдельные виды услуг регулируются не только ГК, но и специальными законами. Например, договор на аудиторские услуги должен учитывать положения закона № 307-ФЗ от 30.12.2008. А договор на оказание образовательных услуг — закона № 273-ФЗ от 29.12.2012.
Осторожнее, если ИП и ООО — взаимозависимы
Учитывайте риски, если заключаете договор с ИП, управляющим ООО. По смыслу ст.
45 закона № 14-ФЗ, в сделках между предприятием и его директором есть заинтересованность. Иными словами, с момента заключения договора услуг, ИП и ООО — взаимозависимы.
У ИФНС к таким сделкам повышенный интерес — они могут заподозрить налоговую оптимизацию и начать проверку. Если ИФНС выявит заметное отклонение (на 20% и более) в стоимости услуг по сравнению с рыночными, она начислит штрафы и пени.
А еще может пересчитать налог на прибыль.
Не используйте договор услуг вместо трудового
Есть такая практика «реструктурирования» трудовых отношений — перевод части работников в статус ИП. Вместо трудовых ООО заключает с сотрудниками договор на оказание услуг. Это помогает юр. лицам экономить на страховых взносах и уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль.
ИФНС постоянно вскрывает эти схемы. Инспекция оценивает такие отношения в соответствии с действительным экономическим смыслом.
Если нарушения выявят, гражданско-правовые отношения переквалифицируют в трудовые. А предприятие крупно оштрафуют.
Например, ООО «ЮжноЯкутская металлургическая компания» обязали заплатить НДФЛ за три года, насчитали пени 800 тыс. рублей и оштрафовали на 250 тыс.
рублей (дело № А58-547/2016).
Есть похожие проблемы? Не затягивайте — проконсультируйтесь с корпоративными юристами Dokia. Они быстро и бесплатно найдут решение.
к содержанию ↑Образец договора услуг с ИП
В завершение — образец договора на оказание услуг между ООО и ИП.
Краткая предыстория: В ООО «Цветник» нет собственного автотранспорта и водителей. Чтобы доставлять грузы своим заказчикам, предприятие привлекло стороннего перевозчика — ИП Краснолобова Н.А. Он — исполнитель услуг. С ним заключили договор, где подробно прописали:
Транспортная накладная с 01.03.2022 в 1С — образец
С 2024 года изменились правила грузоперевозок, а с 01.03.2022 транспортная накладная составляется на новом бланке и по новым правилам (Постановление Правительства от 30.11.2021 N 2116).
С этого года электронными транспортными накладными стороны договора перевозки груза могут обмениваться в рамках электронного документооборота. Обновленные правила грузоперевозок разрешают применять транспортную накладную как первичный документ.
Правда, тогда заполнять экземпляров придется больше — 4, а не 3, причем оригинал для грузоотправителя оформляется только на бумаге.
Порядок составления транспортной накладной приведен в отдельной главе правил. Обязательны к заполнению все ее разделы, кроме тех, где обозначено «при наличии» или «при необходимости».
Из нового бланка ТН убрали 5 разделов:
- 8-й — «Условия перевозки»;
- 9-й — «Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению»;
- 12-й — «Оговорки и замечания перевозчика»;
- 13-й — «Прочие условия»;
- 15-й — «Подписи сторон».
Таким образом, новый бланк транспортной накладной состоит из 12 разделов (вместо прежних 17-ти).
Сведения о массе груза (кроме опломбированного) теперь заносятся не только по результатам взвешивания, но и на основании расчета, исходя из объема и техдокументации груза.
В раздел о стоимости перевозки грузов включили реквизиты для первичного документа, в т. ч:
- должности;
- основания полномочий представителей грузоотправителя и перевозчика;
- даты подписания документа.
При этом если в реквизите ТН о стоимости груза вы сделаете ошибку, исправлять ее необходимо по правилам бухучета: с указанием даты исправления и подписей лиц, составивших документ. Электронная ТН исправляется новым электронным документом (п. 20 ФСБУ 27/2021).
Следующая
